委托方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
經甲乙雙方共同協商，甲方委托乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權利義務,特訂立本合同。
一、工程概況：
1 合同標的為高 米，寬約 米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數量為 個。
2 戶外大型廣告牌的名稱：
3 施工地點：
4 上述廣告牌的主材品名、規格、數量、見本合同附件一。
5 上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。
二、甲方的責任：
1 辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上問題。
2 將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。
3 開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
4 向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。
5 辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續。
6 提供施工圖紙并進行技術交底。
8 應由甲方承擔的其它工作。
9 甲方未能履行本義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。
10 如基礎位置土質含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執行，費用由甲方承擔。
11 該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內容，出現扣留、罰沒、罰款等結果由甲方負責處理，產生費用由甲方承擔，給乙方造成經濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔。
12 根據工程進度依據合同約定內容對乙方的工作結果給予驗收評定。
三 、乙方的責任：
1 按合同和合同附件約定內容，保質保量完成本協議工程項目。
2 根據工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛。
3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。
4 乙方接受甲方依據本合同相關條款對本工程全程監督，依據實際結果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現的違規問題，乙方應即刻給予答復并及時處理，否則，由此產生的經濟損失和后果由乙方承擔。
5 乙方在工程施工前期向甲方提供營業執照，所用材料的品名、規格、數量、清單，以及詳細施工方案，包括進場日期、施工進度表。
6 乙方做好廣告牌避雷事宜。
7 乙方承諾依據本合同約定內容和合同附件清單用料進料施工，所使用的鋼材符合國家標準q235或q235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質量標準進料，材料和加工件進場甲方按樣本質量進行驗收，驗收同時乙方向甲方提供廠家的《產品質量證明書》，乙方在工程施工中如出現上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內容，責任全權由乙方承擔。
8 開工前乙方向甲方提供工程進度項目驗收單，甲方按單根據工程進度進行項目驗收。
9 立柱的主體鋼結構部分乙方按合同要求自行在乙方廠內加工。
10 該廣告工程竣工后在質保期內因人為所致、養護不力產生銹蝕所致、不可抗力所致產生的結果，乙方不予承擔責任。確系質量問題造成的無法修復的嚴重損壞乙方向甲方賠償該廣告牌等值費用，產生的后果由乙方承擔。出現可修復質量問題，由乙方免費修理。
四、工程施工工期：
自甲方通知進場施工起___個工作日工程竣工。因以下原因造成工期延誤，工期相應順延，并由甲方承擔延期竣工的相應損失。
1 甲方未能按約定提供開工條件。
2 設計變更和工程量增加。
3 非乙方原因停水、停電、停氣等造成停工。
4 不可抗力。
5 經雙方協商同意工期順延。
6 春節假期（年28-年初16）
7 吊裝期內因4級以上風（含4級風）不利于吊車安全吊裝，因雨地陷不利于吊車安全進場造成停工。
8 甲方未按約定時間付款的延期時日。
五、 合同總價：
經雙方商定，每個高立柱廣告牌施工承包價 元(不含畫布、照明電器工程、照明主電纜部分)，共計小寫：￥ 元整 ； 大寫：人民幣 元整；照明工程造價共計小寫：￥ 元 整； 大寫：人民幣 元整；總計小寫：￥ 元 整； 大寫：人民幣 元整。
六、 付款方式：
合同簽訂生效后,甲方付乙方合同總款10%計：____ 元定金；工人、機具和基礎材料（詳見施工用料明細第一部分中的預埋鋼筋、地螺栓、法蘭）到場后付合同總款10%款項計： 元整；;獨立鋼筋混凝土施工結束甲方付給乙方合同總款10%款項計：_ 元;整；立柱主材進場甲方向乙方支付合同款30%款項計 __ _ 元整;部分牌面材料進場牌面制作前甲方向乙方支付合同總款百分之20%款計： 元整，基礎、立柱、牌面項目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同總款10%款項計： 元整，吊裝結束經甲方驗收合格甲方付給乙方合同款百分7%計： __ 元整;余款3%計：_ _元整待該工程竣工滿一年內支付。以上款項甲方應按時匯入乙方提供的帳戶，乙方按甲方匯款進度同期進行施工進度安排。本工程竣工后7日內甲方依據本合同相關條款給乙方結算工程款。本工程造價為協議造價不接受任何形式的審計、比較壓價。 __
七、 乙方應遵守安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方自行承擔。甲方不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工，因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任。
八、乙方應保證工程質量，標準為本合同和合同附件約定內容。質保時間為三年，按時養護確保正常使用年限不低于XX年，一年內由乙方免費保養，從第二年起由甲方負責每年的維護（照明項目部分由乙方提供的，燈具及電器部分質保期為6個月）。
九、工程竣工時乙方應通知甲方，甲方按合同和合同約定相關驗收內容要求對工程進行驗收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超過七日，甲方仍未驗收的，視為驗收完畢，驗收之日即為合同標的物交付之日。
十、 在本合同履行過程中，乙方違約按每日__500元_向甲方支付違約金；甲方違約，應按每日_500元向乙方支付違約金。
十一、在工程施工過程中，如出現第三方干涉工程施工情況，乙方應在第一時間內向甲方通報。甲方應及時予以解決。乙方在施工期間，應與周邊相關群眾融洽相處，如因不能避免的工作原因，第三方與乙方發生正面沖突，甲方未及時處理或處理不力使第三方和乙方產生的矛盾造成乙方職員潛在人身安全隱患，致使工作無法正常開展，產生惡劣后果，乙方有權單方暫停履行本合同，直至甲方排除相應矛盾。所產生的后果及因此給乙方造成的所有經濟損失由甲方承擔并賠付。
十二、本合同未完全履行完畢，甲方無權出售、處置上述廣告牌。如工程竣工后出現甲方扣、壓乙方工程款，視為甲方放棄乙方提供的質保，自甲方扣、壓乙方工程款形成事實之日起，為甲方放棄乙方提供質保之日始。乙方在此后的工程款索要過程中可向甲方追討因扣、壓工程款產生的利息損失。甲方扣、壓乙方工程款自約定付款之日起計算滿六個月時間，乙方有權不通知甲方將上述廣告牌拆除變賣抵付欠款。
十三、本合同的附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十四、未經合同對方書面同意，任何一方不得將其在本合同中的權利及義務轉讓或托付給任何第三方。
十五、本合同如有未盡事宜雙方協商解決，可以另行簽定補充協議，作為本合同的組成部分。
十六、本合同履行若發生爭議雙方應協商解決，解決不成的，應向原告方所在地人民法院起訴。
十七、本合同自雙方簽章之日生效，.本合同一式兩份，雙方各執一份。
臨時重點補充：因近期原材料價格浮動較大，漲價頻繁，本合同在履行過程中如因甲方原因造成合同期延長，延長期間發生原材料漲價，原材料漲價部分由甲方承擔。
甲方： 乙方：上海逸晨廣告有限公司
地址： 地址：
電話： 電話：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 簽訂日期：
更多信息請查看合同范文網
公眾號
事業單位
當前位置：
公考類
招聘類
各類考試
